证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-001
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于累计诉讼的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、诉讼仲裁事项
　　（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
　　自2024年9月12日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计222件，涉案金额总计为人民币667,128,644.02元，已超过公司最近一期经审计净资产（2023年年报数据）的10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计41件，涉案金额为人民币400,264,958.13元；作为被告的案件共计171件，涉案金额为人民币254,619,327.37元；作为第三人的案件共计10件，涉案金额为人民币12,244,358.52元。
　　1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
　　■
　　2、相关重大案件详细内容
　　案件名称：中国电子系统工程第三建设有限公司诉苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司建设工程施工合同纠纷案
　　原告：中国电子系统工程第三建设有限公司
　　被告：苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司
　　案件标的：86,594,638.26元
　　诉讼请求：
　　①　依法判令解除被告一与原告之间签订的《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包合同一》）、《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包合同二》）；
　　②　依法判令被告一向原告支付工程已完工程款70,657,756.21；
　　③　依法判令被告一向原告支付剩余材料款与仓储费合计5,636,475.52元；
　　④　依法判令被告一向原告支付未完合同工程部分的合理利润980,406.52元
　　⑤　依法判令被告一向原告赔偿损失共计9,320,000元；
　　⑥　依法确认原告在诉讼请求2、3、4、5项款项范围内对原告施工的《承包合同一》、《承包合同二》工程折价或者拍卖、变卖的价款中享有建设工程价款优先受偿权；
　　⑦　依法判令被告二在欠付被告一工程款范围内，向原告支付诉讼请求2、3、4、5项款项；
　　⑧　本案案件诉讼费、保全费、鉴定费由被告一、二承担。
　　以上诉请合计金额：86,594,638.26元。
　　事实理由：
　　2023年9月28日，原告中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“中电三公司”）与被告苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净公司”）签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为200,000,000元。2024年5月13日，原告中电三公司与被告仕净公司签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为2,000,000元。
　　《承包合同一》、《承包合同二》签订后，仕净公司严重逾期支付预付款与多次进度款，经中电三公司多次催告要求支付后，仍未按约支付，同时因仕净公司甲供设备逾期到场，造成工期逾期，最终导致案涉工程多次停工，给原告造成了巨大的损失。原告于2024年9月14日向仕净公司发送了《催款与索赔律师函》，仕净公司未支付欠款也无任何回复，后于2024年9月27日中电三公司向仕净公司发送了《停工退场通知函》，截止2024年10月25日仕净公司仍然未回复，因仕净公司严重违约的行为，导致合同目的已无法实现，工程停工后，对于原告已经完成的建设工程，仕净公司应当据实结算并及时支付。同时，因仕净公司的违约行为及导致合同解除给中电三公司造成的损失，仕净公司应当予以赔偿。为维护公司的合法权益，故起诉。
　　案件进展：
　　2024年11月向法院提交立案资料，并于12月正式立案并完成保全，目前此案在2024年12月19日已开庭，仍在一审审理中。
　　（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
　　■
　　■
　　二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
　　鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　1、《起诉状》《仲裁申请书》《上诉状》；
　　2、《受理通知书》《传票》；
　　3、《判决书》《裁决书》《裁定书》；
　　4、《撤诉申请书》《撤诉裁定》；
　　5、《执行终本裁定》等。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月25日