第B028版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年10月09日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-036
东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●  合同类型及金额:

  《沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期EPC总承包》,合同估算价为:¥595,000,000.00元(大写:伍亿玖仟伍佰万元整)。

  ●  合同价格形式:勘探设计费+工程建设费(含施工费、设备和物资购置费等)。

  ●  合同生效条件:合同经双方签字盖章后成立,并生效。

  ●  对上市公司当期业绩的影响:

  1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

  2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

  ●  特别风险提示:

  上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

  一、合同标的和对方当事人情况

  (一)合同标的情况

  2024年8月21日及9月26日,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)先后在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预中标公示的提示性公告》、《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2024-031、2024-035),公司所属联合体中标沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期EPC总承包项目(以下简称“沙洋五里铺建设EPC项目”)

  近日,经公司所属联合体与沙洋县宏图城乡融合产业投资有限公司友好协商,签署了建设项目工程总承包合同。具体情况如下:

  1、工程名称:沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期EPC总承包;

  2、发包人:沙洋县宏图城乡融合产业投资有限公司;

  3、承包人:湖北金辉建设工程有限公司、沙洋宏奥建筑设计有限公司、东珠生态环保股份有限公司(联合体);

  4、工程概况:

  (1)建设规模:项目规划总用地面积244.30亩,总建筑面积145,249平方米,主要建设标准化厂房、通用厂库、倒班楼,配套建设厂区道路广场、停车场、景观绿化、给排水、供配电等室外工程;

  (2)招标范围:项目规划总用地面积244.30亩,总建筑面积145,249平方米,主要建设标准化厂房、通用厂库、倒班楼,配套建设厂区道路广场、停车场、景观绿化、给排水、供配电等室外工程。对区域内所有建筑物及其配套设施进行专业设计(含项目建筑初步设计、概算编制、施工图设计、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、编制工程竣工图、竣工验收等工作)测绘、采购、安装及施工全过程的交钥匙工程;

  (3)建设地点:沙洋县五里铺镇;

  (4)合同估算价:59,500.00万元;

  (5)计划工期:730日历天。

  (二)合同对方当事人情况发包人与公司之间不存在关联关系。

  二、合同主要条款

  (一)承包人的一般义务

  除专用合同条件另有约定外,承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:

  1、办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准,将办理结果书面报送发包人留存,并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失;

  2、按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务,对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的;

  3、提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除;

  4、按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划,保证项目进度计划的实现,并对所有设计、施工作业和施工方法,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责;

  5、按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施,办理员工工伤保险等相关保险,确保工程及人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失;

  6、将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,且应及时支付其雇用人员(包括建筑工人)工资,并及时向分包人支付合同价款;

  7、在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。

  (二)违约

  1、发包人违约的责任

  除专用合同条件另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

  (1)因发包人原因导致开始工作日期延误的;

  (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;

  (3)发包人违反第13.1.1项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;

  (4)因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的;

  (5)工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;

  (6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

  (7)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

  2、承包人违约的情形:

  除专用合同条件另有约定外,在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属于承包人违约:

  (1)承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定;

  (2)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;

  (3)承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备;

  (4)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;

  (5)承包人未经工程师批准,擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场;

  (6)承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;

  (7)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

  (8)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指示进行修复的;

  (9)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

  (10)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

  (三)争议解决

  1、和解

  合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

  2、调解

  合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

  3、争议评审

  合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的,按下列约定执行:

  (1)争议评审小组的确定

  合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定,则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外,合同当事人应当自合同订立后28天内,或者争议发生后14天内,选定争议评审员。

  (1)争议评审小组的确定

  选择一名争议评审员的,由合同当事人共同确定;选择三名争议评审员的,各自选定一名,第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定,为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的,或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的,由专用合同条件约定的评审机构指定。

  除专用合同条件另有约定外,争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

  (2)争议的避免

  合同当事人协商一致,可以共同书面请求争议评审小组,就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论,争议评审小组应给出公正的意见或建议。

  此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行,并且除专用合同条件另有约定外,发包人和承包人均应出席。

  争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议,无论是口头还是书面的,对发包人和承包人不具有约束力,争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

  (3)争议评审小组的决定

  合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则,充分听取合同当事人的意见,依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等,自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定,并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

  (4)争议评审小组决定的效力

  争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后,对双方具有约束力,双方应遵照执行。

  任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的,双方可选择采用其他争议解决方式。

  任何一方当事人不接受争议评审小组的决定,并不影响暂时执行争议评审小组的决定,直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

  4、仲裁或诉讼

  因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议:

  (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  5、争议解决条款效力

  合同有关争议解决的条款独立存在,合同的不生效、无效、被撤销或者终止的,不影响合同中有关争议解决条款的效力。

  三、说明合同履行对上市公司的影响

  1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

  2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

  四、合同履行的风险分析

  上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

  五、备查文件

  1、《建设项目工程总承包合同》

  特此公告。

  东珠生态环保股份有限公司

  董事会

  2024年10月9日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved